承攬合同怎么寫(xiě)
合同中的條款可以確定各方的責(zé)任和賠償責(zé)任,幫助減輕潛在的損失和糾紛。怎么寫(xiě)出優(yōu)秀的承攬合同怎么寫(xiě)?這里給大家分享承攬合同怎么寫(xiě),方便大家學(xué)習(xí)。
承攬合同怎么寫(xiě)篇1
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.m2,室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自__X年__X月__X日開(kāi)工,至__X年__X月__X日竣工,工期__天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費(fèi)用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財(cái)產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買(mǎi)材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買(mǎi)材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗(yàn)收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說(shuō)明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購(gòu)買(mǎi)的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管
不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門(mén)指定的位臵、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1.工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
十二:違約責(zé)任:甲方無(wú)正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金,條款中對(duì)違約金已有約定的除外。
十三:附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4.合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
年月日:
承攬合同怎么寫(xiě)篇2
甲方:______________
乙方:______________
為保證雙方合法權(quán)益,依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)調(diào)一致,訂立本合同。
一、施工內(nèi)容:
1、工程名稱:
2、工程內(nèi)容:
二、承包方式:
1、平方米包干:包括設(shè)備、工具、人工_________元/㎡大寫(xiě):
2、所需工具由乙方自備。
3、甲方供材,每天送貨,剩余材料拉回。
4、管理內(nèi)容:
(1)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)、聽(tīng)從指揮。
(2)無(wú)論任何班組如有工人偷到工地材料,罰款及后果由承包人承擔(dān)。
(3)承包隊(duì)所承包工程實(shí)行全過(guò)程管理,即從進(jìn)入工地開(kāi)始施工到竣工驗(yàn)收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng),并注意成品保護(hù),及成品損壞由乙方按價(jià)賠償。
三、合同工期:
______年______月______日開(kāi)工至______年______月______日竣工。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):甲方驗(yàn)收
1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工,必須滿足規(guī)范規(guī)定。
2、對(duì)工程質(zhì)量超出允許偏差,甲方將對(duì)乙方嚴(yán)格處罰。
3、造成嚴(yán)重后果的,發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全標(biāo)準(zhǔn):安全無(wú)事故施工
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,不違章作業(yè)。班組長(zhǎng)應(yīng)做好班前安全交底。認(rèn)真學(xué)習(xí)安全,做到“三不傷害”,杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工,發(fā)生傷亡事故除追究乙方責(zé)任外,并按有關(guān)規(guī)定罰款,造成經(jīng)濟(jì)損失及嚴(yán)重后果,乙方自負(fù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關(guān)各項(xiàng)條例。
六、材料管理:
基乙方用料不合理,材料丟失、浪費(fèi)造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),甲方按原價(jià)從乙方承包費(fèi)中扣除。
七、現(xiàn)場(chǎng)管理:
施工現(xiàn)場(chǎng)要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理,施工前同甲方一起檢查,樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設(shè)施是否完好,如原有缺損現(xiàn)象及時(shí)告知甲方,以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞,照價(jià)賠償。施工現(xiàn)場(chǎng)做到工完料凈場(chǎng)地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費(fèi)用,從乙方承包費(fèi)中扣取。
八、付款方式:
單位工程刮完膩?zhàn)?、打磨后刷完底漆,?jīng)甲方驗(yàn)收合格后付單位工程總額的60%,兩邊外墻漆完工后,付至工程總額的80%,余款全部工程竣工后兩個(gè)月付清。
九、違約責(zé)任:
1、對(duì)中途停工造成的一切損失由乙方承擔(dān),己發(fā)生的人工等費(fèi)用甲方概不負(fù)責(zé)。
2、對(duì)不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失,由造成者(乙方)負(fù)責(zé),乙方擅自停工,造成間接損失均按實(shí)際計(jì)算費(fèi)用,全部由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方未按合同工期完成者,每延誤一天扣罰承包費(fèi)2%。
4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應(yīng)順延。
十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補(bǔ)充。
十一、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字后生效。合同終止條件:
1、乙方按甲方要求完成各項(xiàng)指標(biāo),甲方付清承包費(fèi)后合同自然終止。
2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工,本合同隨之終止。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
承攬合同怎么寫(xiě)篇3
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
一、 甲方提供原料情況:
品(材料)名:
規(guī)格型號(hào):
單位:
數(shù)量:
單價(jià):
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應(yīng)辦法:
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):
5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě)):
6. 結(jié)算辦法及期限:
7. 其他:
三、違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效起始時(shí)間 到請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效終止時(shí)間 止。
甲方:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)定作方 乙方:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)承攬方
法定代表人: 法定代表人:
電話:填寫(xiě)定作方辦公電話 電話:填寫(xiě)承攬方辦公電話
地址:填寫(xiě)定作方住所 地址:填寫(xiě)承攬方住所
開(kāi)戶銀行:填寫(xiě)定作方開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶銀行:填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶銀行
賬號(hào):填寫(xiě)定作方賬號(hào) 賬號(hào):填寫(xiě)承攬方賬號(hào)
承攬合同怎么寫(xiě)篇4
使用說(shuō)明
1.承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。本承攬合同適用《中華人民共和國(guó)合同法》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2.本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商與消費(fèi)者就“整體廚房”的購(gòu)銷(xiāo)、安裝、服務(wù)等事宜,達(dá)成一致意思表示時(shí)使用。
3.消費(fèi)者對(duì)本合同中的條款應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀和理解,尤其是對(duì)有下劃線的條款要做到真正理解,合同一旦簽訂即視為當(dāng)事人雙方對(duì)合同條款無(wú)異議。
4.合同中雙方當(dāng)事人手寫(xiě)體條款的效力高于印刷體條款的效力,補(bǔ)充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5.提倡各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商以高于本合同之標(biāo)準(zhǔn)向消費(fèi)者提供更高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù),如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保修承諾等。
6.本合同一式三份,當(dāng)事人可以根據(jù)需要適當(dāng)增加份數(shù)。
7.本合同應(yīng)當(dāng)使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫(xiě)。
8.本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,由青島市工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。任何單位或機(jī)構(gòu)不得擅自印刷、翻印買(mǎi)賣(mài)和發(fā)行。
協(xié)議條款
合同編號(hào):_____________________
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂時(shí)間:_____________________
合同雙方當(dāng)事人:_______________
定作人(以下簡(jiǎn)稱甲方):_______
安裝地點(diǎn):_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________ 郵政編碼:______________________
身份證號(hào)碼:___________________ 聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡(jiǎn)稱乙方):_______
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):___________________ 注冊(cè)地址:______________________
法定代表人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
本廚房設(shè)計(jì)師:_________________ 聯(lián)系電話:______________________
安裝負(fù)責(zé)人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合整體廚房企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,達(dá)成本合同并共同遵守。
第1條 付款方式
1.1 合同價(jià)款以訂貨系統(tǒng)價(jià)格作為計(jì)價(jià)依據(jù),具體見(jiàn)雙方簽訂的訂購(gòu)單,貨款以現(xiàn)金或者方式支付。
1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門(mén)設(shè)計(jì)時(shí)需要交納設(shè)計(jì)定金,行業(yè)慣例為合同總價(jià)款的____ %,(人民幣_(tái)___ 圓),乙方登門(mén)出具設(shè)計(jì)方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的,設(shè)計(jì)定金轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3 由于整體廚房產(chǎn)品屬于個(gè)性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購(gòu)、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時(shí)乙方需給甲方開(kāi)具發(fā)票。
1.4 由于整體廚房產(chǎn)品屬于個(gè)性化定制產(chǎn)品,一旦下達(dá)生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設(shè)備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒(méi)按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。
第2條 交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細(xì)化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長(zhǎng)周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi),乙方免費(fèi)為甲方運(yùn)輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價(jià)樣品和喬遷外)。
從甲方確認(rèn)方案并交齊全款(或者交付總價(jià)款的____ %)且廚房裝修滿足尺寸測(cè)量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):
序號(hào)
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4
其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單日期為_(kāi)_________年_____月_____日,計(jì)劃交貨日期為_(kāi)____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。
第3條 服務(wù)范圍
3.1 整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn),甲乙雙方簽字確認(rèn)。
3.2 整體廚房服務(wù)內(nèi)容:乙方僅對(duì)其所經(jīng)銷(xiāo)的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下的售后服務(wù)保證,對(duì)甲方自購(gòu)或通過(guò)其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定:____________________________________________。
因受專(zhuān)業(yè)限制,在設(shè)計(jì)安裝前,乙方設(shè)計(jì)師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的建議,甲方需自行請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司、專(zhuān)業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類(lèi)工作包括但不限于:廚房基礎(chǔ)工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門(mén)窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開(kāi)挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應(yīng)請(qǐng)煤氣公司調(diào)試開(kāi)通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購(gòu)的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開(kāi)孔模板免費(fèi)開(kāi)挖盆孔、嵌式灶位孔)等。
第4條 工程配合
4.1 甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認(rèn)設(shè)計(jì)方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺(tái)面圖等)與現(xiàn)場(chǎng)交底后簽訂本合同(含訂購(gòu)單)、辦理驗(yàn)收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計(jì)師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計(jì)師復(fù)測(cè),同時(shí)將自購(gòu)部品實(shí)物與尺寸提供給設(shè)計(jì)師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計(jì)方案。在甲方交齊全款(或者交付總價(jià)款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來(lái)的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計(jì)師隨時(shí)溝通,以確定合適的安裝時(shí)間。
4.3 乙方建議甲方盡量購(gòu)買(mǎi)乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應(yīng)購(gòu)買(mǎi)有信譽(yù)保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(xiāo)(服務(wù))商提供服務(wù),同時(shí)索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的后果與乙方無(wú)關(guān)。
4.4 施工過(guò)程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設(shè)計(jì)方案圖紙與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整方案的,經(jīng)甲方同意后調(diào)整并由乙方承擔(dān)調(diào)整費(fèi)用),乙方安裝過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)廚房現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和廚房成品進(jìn)行保護(hù),現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試機(jī)演示和使用講解,參加竣工驗(yàn)收。
4.5?施工安全等重要事項(xiàng)約定:
4.5.l 甲方有義務(wù)向乙方詳盡說(shuō)明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料,并聽(tīng)從乙方技術(shù)性指導(dǎo)建議,如甲方?jīng)]有履行該義務(wù)的,出現(xiàn)施工安全責(zé)任事故、返工或安裝后影響使用的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4.5.2 整體廚房施工前的地面應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)由房屋建筑開(kāi)發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會(huì)因此在
使用過(guò)程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質(zhì)量與安裝必須合格,并應(yīng)由建筑開(kāi)發(fā)商、裝飾公司提供相關(guān)的服務(wù)與質(zhì)量保證,乙方不承擔(dān)以上零部件質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的一切后果與連帶責(zé)任。
4.5.3 因乙方在施工過(guò)程中違反相關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例等,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第5條 驗(yàn)收交接與保修
5.1 整體廚房以雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案圖紙及驗(yàn)收交接單注明的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(未盡標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《家用廚房設(shè)備》GB/T18884-20_中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))為評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 訂購(gòu)單所載明的貨物與產(chǎn)品手冊(cè)相對(duì)應(yīng)時(shí),手冊(cè)中的產(chǎn)品外觀特征為照片效果,與實(shí)物存在一定誤差,展示樣品與實(shí)物存在一定誤差;甲方訂購(gòu)產(chǎn)品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購(gòu)單所注明的要求為準(zhǔn),如生產(chǎn)廠家為了技術(shù)進(jìn)步需要,需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)或更新,乙方應(yīng)在交付時(shí)給甲方提供升級(jí)或更新產(chǎn)品。
5.3 整體廚房在安裝現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開(kāi)挖、不影響正常使用和不改變最基本的設(shè)計(jì)方案的局部調(diào)整等工作以及安裝前開(kāi)箱驗(yàn)貨、提前預(yù)裝等,屬于正常的安裝規(guī)范。
5.4 由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起,為了避免扯皮現(xiàn)象發(fā)生,整體廚房完工當(dāng)天必須由甲方親自(或指派代理人)現(xiàn)場(chǎng)與乙方共同驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。
5.5 乙方對(duì)整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對(duì)水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,對(duì)本合同外的部件不提供服務(wù)與質(zhì)量保證。甲方需要乙方提供合同內(nèi)產(chǎn)品的保修服務(wù)時(shí),需要提供保修證、有效發(fā)票與合同(包括訂購(gòu)單與驗(yàn)收交接單等),否則乙方按照保外收費(fèi)處理。
5.6 對(duì)于超出保修期或非保修項(xiàng)目,以及乙方在銷(xiāo)售時(shí)性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價(jià)品,乙方提供收費(fèi)維修服務(wù),乙方按照企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)并向甲方開(kāi)具發(fā)票或正式收據(jù)。
5.7 整體廚房主要部件(臺(tái)面、柜體、門(mén)板、把手、非易損功能件)自購(gòu)買(mǎi)之日起五年內(nèi)一般使用同品質(zhì)材料維修(臺(tái)面與門(mén)板等維修可能存在一定色差);由于產(chǎn)品存在更新?lián)Q代與不斷技術(shù)更新的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產(chǎn)品維修。對(duì)于有安全使用要求的產(chǎn)品(如電器、經(jīng)常開(kāi)關(guān)的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過(guò)產(chǎn)品折舊(壽命)期時(shí)要予以更換,以確保使用安全。
5.8 甲方在廚房使用過(guò)程中應(yīng)注意做好防水防腐蝕、防燙防高溫、防外力(如強(qiáng)烈敲擊、硬物刻劃等)、防堵塞、保持廚房使用環(huán)境干燥清潔等使用保養(yǎng)工作。詳細(xì)的產(chǎn)品使用保養(yǎng)注意事項(xiàng)與保修政策見(jiàn)乙方提供的說(shuō)明書(shū)與保修證及乙方公開(kāi)的最新書(shū)面文件。
5.9 下列情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術(shù)條件下的正常偏差,不屬于不合格項(xiàng):
(1) 人造石臺(tái)面板采用樹(shù)脂材料等聚合而成,因受運(yùn)輸及客戶房間開(kāi)度尺寸的影響,臺(tái)面需做現(xiàn)場(chǎng)拼接。接縫處為無(wú)縫隙平滑處理,因樹(shù)脂材料的顏色變化等原因會(huì)有可見(jiàn)痕跡。
(2) 鑒于目前行業(yè)的通用技術(shù)水平和材料的限制,人造石臺(tái)面板在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象,裂紋后采取粘接修補(bǔ)的方式進(jìn)行修復(fù);因人造石臺(tái)面板的特性,維修后可能存在一定色差。
(3) 人造石臺(tái)面板在墻面平直情況下與墻面之間應(yīng)留有2-5mm以內(nèi)間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風(fēng)的需要,以及在墻體不平整情況下,靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙,以方便門(mén)板的正常開(kāi)啟。
(4) 其他正常的使用誤差請(qǐng)參考說(shuō)明書(shū)及乙方公開(kāi)的最新書(shū)面文件。
第6條 違約責(zé)任
6.1 有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實(shí)際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),但不超過(guò)該套廚房的成交價(jià)格。
6.2 有證據(jù)證明:由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),但不超過(guò)所缺貨物的成交價(jià)格。
耽誤使用是指無(wú)法進(jìn)行洗滌、烹飪等基本炊事操作導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行基本的用餐活動(dòng)的情況,此類(lèi)情況乙方按照上述標(biāo)準(zhǔn)向甲方進(jìn)行一次性補(bǔ)償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動(dòng)的、以及交接后可能出現(xiàn)的故障維修乙方只需按照規(guī)定修復(fù)即可。但由于甲方原因延期、甲方同意延期以及不可抗力等非乙方意志原因?qū)е碌难悠诓灰暈橐曳竭`約。
6.3 有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過(guò)60天的,甲方可不承擔(dān)責(zé)任。但由于甲方原因?qū)е乱曳椒倒せ蚨啻紊祥T(mén)的,返工或多次上門(mén)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用,以及與此相關(guān)的直接責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的超過(guò)60天的,從第61天開(kāi)始甲方應(yīng)向乙方支付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用等違約金,但每天的違約金標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)貨款總額的1‰(千分之一)。
6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的不超過(guò)2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責(zé)任由乙方承擔(dān);保管期超過(guò)2年,合同標(biāo)的發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的(結(jié)構(gòu)性質(zhì)量問(wèn)題除外),乙方不承擔(dān)責(zé)任,只需保證貨物齊全,而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過(guò)2年,乙方在無(wú)法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務(wù)的情況下,乙方有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財(cái)產(chǎn)作留置處理。留置后所得不足以支付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)的,甲方仍需補(bǔ)齊。
6.6 安裝過(guò)程中乙方應(yīng)妥善保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和廚房產(chǎn)品,如造成損毀,應(yīng)據(jù)實(shí)承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。
6.7 甲方可通過(guò)合適途徑或者直接向乙方業(yè)務(wù)人員核對(duì)訂購(gòu)單與待驗(yàn)收廚房產(chǎn)品,如在驗(yàn)收交接時(shí)或在驗(yàn)收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除無(wú)償修復(fù)好或更換該部分不合格材料外,并應(yīng)賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
6.8 任何一方向另一方提出權(quán)利主張時(shí),必須提供有效證據(jù)且權(quán)利主張要符合本合同約定,本合同沒(méi)有約定的按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。
第7條 合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時(shí)所發(fā)生的一切爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)提交合同履行地消費(fèi)者協(xié)會(huì)調(diào)解。調(diào)解不成時(shí)可選擇如下方式解決(在所選擇的括號(hào)內(nèi)打√,如選擇仲裁,應(yīng)當(dāng)注明具體仲裁委員會(huì)名稱):
a.提交__________仲裁委員會(huì)仲裁( )
b.依法向人民法院起訴( )
第8條 其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產(chǎn)品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的,乙方不負(fù)違約責(zé)任。甲方無(wú)法證明是乙方責(zé)任的由甲方承擔(dān)責(zé)任;甲方能夠證明是乙方責(zé)任的由乙方修復(fù)或補(bǔ)足,乙方不負(fù)違約責(zé)任。乙方拒絕修復(fù)或修補(bǔ)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第9條 合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同中的涂改部分無(wú)效;如確需增加約定的可以補(bǔ)充約定,補(bǔ)充條款不得與法律法規(guī)明令禁止的規(guī)定相沖突。該合同一式三份,甲方一份、乙方二份。
定作人(甲方蓋章或簽字):________
法定代表人(或自然人):__________
代理人:__________________________
____________年________月________日
承攬人(乙方蓋章或簽字):________
法定代表人:______________________
代理人:__________________________
____________年________月________日
承攬合同怎么寫(xiě)篇5
定作方:______________(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:______________(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________________________
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式:__________________________________________________
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________
5.結(jié)算方式:________________________________________________________________
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開(kāi)戶銀行:____________ 開(kāi)戶銀行:__________
帳號(hào):________________ 帳號(hào):______________
________年____月____日
承攬合同怎么寫(xiě)篇6
承攬合同
合同編號(hào):[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號(hào)]
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:年月日
承攬合同
定作人:(填寫(xiě)全稱)
承攬人:(填寫(xiě)全稱)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào))
1.3數(shù)量:(具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫(xiě)全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)
4.3定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2驗(yàn)收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細(xì)地址)
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)) 對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間: (寫(xiě)明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn): (寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn): (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式)
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的 %的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià) ‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過(guò)合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之 向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條 不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過(guò)訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條 本合同簽訂地點(diǎn)(填寫(xiě)到縣級(jí))
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式 份,定作人執(zhí) 份,承攬人執(zhí) 份。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人: (公章) 承攬人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào)
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時(shí)間:年月日
承攬合同怎么寫(xiě)篇7
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě)):
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):________
3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:_________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):________