經(jīng)典承攬合同
經(jīng)典承攬合同篇1
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
一、 甲方提供原料情況:
品(材料)名:
規(guī)格型號:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應辦法:
二、乙方加工產(chǎn)品的義務
1. 質量標準:
2. 質量檢驗及驗收辦法:
3. 包裝要求及費用負擔:
4. 交貨(運輸)辦法及地點:
5. 貨款共計人民幣(大寫):
6. 結算辦法及期限:
7. 其他:
三、違約責任:
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產(chǎn)品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。
甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣?乙方:請?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人: 法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話 電話:填寫承攬方辦公電話
地址:填寫定作方住所 地址:填寫承攬方住所
開戶銀行:填寫定作方開戶銀行 開戶銀行:填寫承攬方開戶銀行
賬號:填寫定作方賬號 賬號:填寫承攬方賬號
經(jīng)典承攬合同篇2
合同編號:_________
委托人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
就委托人委托承攬人搬遷事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條 搬運貨物
1、貨物名稱:_________。
2、貨物數(shù)量:_________。
3、貨物價值:_________。
4、委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
第二條 包裝
委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理,文件資料要裝箱封好,電腦要拆掉連線,所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝,但包裝前應檢查物品,保證安全運輸。
第三條 服務要求
承攬人在搬運過程中,做到服務熱情周到,保證物品完整無損,服從委托人的分配與指揮,將物品碼放到位,如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞,承攬人應負責賠償。
第四條 搬運日期
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響,可酌情延期。
3、委托人如需變更搬運時間的,應于約定搬運日期前_________日通知承攬人,否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業(yè)進行中,因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的,由雙方另定時間繼續(xù)完成。
第五條 搬運地點
貨物搬出地點:_________。貨物搬到地點:_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條 搬運車輛
委托人提供《裝貨清單》,承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車,并按委托人指定的路線運輸,以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞,由委托人根據(jù)實際損壞估價,承攬人來賠償。
第七條 檢驗
委托人應及時對送達貨物進行檢驗,逾期未收貨,應向承攬人支付保管費用。
第八條 費用
1、包裝費用:_________。
2、搬運費用:每車次_________元人民幣,按實際車次結算。車型:_________。采車次方式收費的,承攬人應按車輛的容積,以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。
3、搬運期間,承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費,不得借故加價或要求任何附加費用。5、有電梯的房屋,如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時,除前條所約定的搬運費外,均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
第九條 結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元,于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認后支付,承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。
承攬人按要求將貨物送達后,委托人如不足額支付運輸費和保管費,承攬人對貨物享有留置權。
第十條 安全保證
承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質、損壞等情況,原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的,按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成,則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條 保險
一般貨物保險由承攬人負責,貴重貨物保險由委托人負責。
第十二條 物品損毀
1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應負賠償責任。但因不可抗力,或因搬運物的性質,或因委托人或其受雇人的過失所造成的,不在此限。
2、上述情形,委托人應于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人,如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的,應于搬運完成后十日內(nèi),將其情事告知承攬人。
3、委托人提交承攬人運送物品,若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時,除委托人于托運時報明其性質及價值的以外,承攬人對于其毀損或滅失,不負責任。但承攬人有故意或過失的,不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第十三條 責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責任概由承攬人負責。
第十四條 聲明及保證
委托人:
1、委托人為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人:
1、承攬人為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。 第十六條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第十九條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。委托人(蓋章):_________ 承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:__________
________年____月____日 _________年____月____日
經(jīng)典承攬合同篇3
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:________________________________________
3.履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4.驗收標準和方法:__________________________________________________________
5.結算方式:________________________________________________________________
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
經(jīng)典承攬合同篇4
甲方:_________ 乙方:_________
甲方通過公開招標,評標小組綜合評審,按招標文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任,確保印刷定點工作順利開展,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點印刷的服務單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產(chǎn)品的價格
(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;
(二)常用紙張的實際進價及限價(注:實際進價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費用等,乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務。
六、付款方式
乙方將印刷品送達指定地點后,須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點印刷合同單(財務聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務,如乙方需收取適當運費的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質量保證
乙方要確保印刷品符合有關的質量要求。印刷單位對印刷品質量有異議的,應向乙方提出,乙方應耐心查實和說明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務。
(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務;確定專人負責定點印刷的計價,確保準確無誤。
(四)做好生產(chǎn)技術質量管理工作,設立政府采購業(yè)務臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨,免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(八)按季上報《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》和《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》并如實按季上報《_________季常用紙張實際進價表》
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權對其作如下處理:
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定,被執(zhí)法機關查處取消經(jīng)營資格的,甲方有權單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;
(3)在定點印刷期間,有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務或將承接的印刷業(yè)務轉包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的,一經(jīng)查實,甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實的,發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的,甲方有權沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實二次以上或同時違反多款內(nèi)容的,甲方并報市政府采購管理部門處理,在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內(nèi)容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經(jīng)調(diào)查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關部門對定點印刷的質量、價格、服務等情況進行檢查和考核,考核結果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂,其中有關印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的,乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章) 乙方:_________(公章)
法人代表/授權代表:_________(簽字) 法人代表/授權代表:_________(簽字)
_________年____月____日 _________年____月____日
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》
經(jīng)典承攬合同篇5
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
經(jīng)典承攬合同篇6
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現(xiàn)裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
簽約日期: 簽約日期:
經(jīng)典承攬合同篇7
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議:
一、項目概要:_________
二、項目明細:
項目名稱:
1、尺寸:_________
2、設計制作:_________
3、紙張:_________
4、頁數(shù):_________
5、色數(shù):_________
6、后道加工:_________
7、數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
三、付款方式:
開始制作之日起支付價格總額之30%,小樣確定后支付20%,余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式
印刷加工:在確認打樣稿后_________個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點:甲方公司,乙方承擔運費,產(chǎn)品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時,按質完成,印刷品質量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件,甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時,甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改,甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林,且打樣稿與菲林不一致的情況,乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致,而應以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過樣稿的10%,套印允許誤差應小于0.2mm,其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業(yè)標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收
5、甲方對印刷質量有任何異議,須在交貨后三個工作日內(nèi)提出,在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)印刷,不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后,應當認真清點印刷品數(shù)量,登記臺賬,并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方在承接時,應核實委印方相關證件,不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產(chǎn)權及保密
1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計,其著作權屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林,甲方若需要,應予提供;合同終止后,若雙方不再續(xù)約,乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況,甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收,乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售,作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi),乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額,但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上,甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同,本合同即行終止,雙方不承擔違約責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款,此合同未盡事項,應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效,應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況,雙方應友好協(xié)商延期履行,協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的,任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同樣有效。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
郵政編碼:_________ 郵政編碼:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
經(jīng)典承攬合同篇8
甲方:______________________ 聯(lián)系電話:______________________
乙方:______________________ 聯(lián)系電話:______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就______工程達成以下協(xié)議:
1.甲方為乙方提供______設備及軟件,共____.
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后,乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)
4.乙方責任
(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試,均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統(tǒng)的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。
6.違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經(jīng)復印或涂改后無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________