個人搬運(yùn)合同
個人搬運(yùn)合同篇1
甲方：
乙方：
為保證甲方物流暢通、正常生產(chǎn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，在自愿的前提下，達(dá)成協(xié)議如下:
一、承包項(xiàng)目:
由乙方負(fù)責(zé)甲方的全部材料卸車及貨物運(yùn)輸?shù)难b、卸工作。
二、合同期限:
從______年________月________日起至______年________月________日止，承包期限為1年。期滿后雙方要求續(xù)簽在同等條件下，乙方有優(yōu)先權(quán)。
三、費(fèi)用結(jié)算的方式
1、乙方卸車的各類原料、成品均按12元/噸的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。
2、甲方發(fā)貨時，乙方裝車按10元/噸的價(jià)格計(jì)算，連裝帶卸的貨物，按10元/噸價(jià)格計(jì)算。
3、其他未在定價(jià)范圍內(nèi)的臨時裝/卸工作，由甲乙雙方具體協(xié)議后達(dá)成的共識價(jià)格計(jì)算，乙方不得以任何理由進(jìn)行推諉或不配合。
4、每單次的裝/卸工作完畢后，由倉管員開具《裝卸費(fèi)用結(jié)算表》計(jì)算并記錄金額，由雙方簽名后，各保存一份，作為結(jié)算依據(jù)。
5、雙方每月的裝卸費(fèi)結(jié)算日期為次月的10日前，結(jié)算依據(jù)《搬運(yùn)任務(wù)結(jié)算表》，對賬完畢后由甲方轉(zhuǎn)到乙方指定賬戶，甲方付款對象僅限乙方，不與乙方員工或雇傭的工人發(fā)生結(jié)算與付款。
四、甲方權(quán)利及義務(wù)
1、在約定時間內(nèi)結(jié)算乙方的各項(xiàng)費(fèi)用;
2、監(jiān)督乙方員工正確、合理地使用甲方以使用甲方的工具，包括手推車、板車、行車，叉車等工具;乙方人員操作不當(dāng)或人為造成的損失要按制度或原價(jià)賠償。
3、甲方不得無條件隨意終止、解除合同。
4、乙方的人員不遵守甲方的廠規(guī)等，甲方有權(quán)對乙方員工按甲方相關(guān)制度里的規(guī)定進(jìn)行管理處罰。搬運(yùn)承包合同。
五、乙方權(quán)利及義務(wù)
1、乙方務(wù)必合法從事承包經(jīng)營，享有承包經(jīng)營收益，承擔(dān)承包經(jīng)營贏虧。
2、在承包期內(nèi)，不得向第三人轉(zhuǎn)讓甲方承包的資產(chǎn)，不得允許第三人參與承包經(jīng)營。
3、乙方務(wù)必對員工上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，安全教育，并采取安全防護(hù)措施，監(jiān)督己方人員安全作業(yè)，否則，乙方人員在甲方場所發(fā)生的安全事故由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
4、乙方不得無條件隨意終止、解除合同。
5、出現(xiàn)火災(zāi)、水災(zāi)等不可抗拒自然災(zāi)害時，乙方應(yīng)無條件為甲方搶救險(xiǎn)情，如若乙方視而不見、討價(jià)還價(jià)、不愿合作，甲方可對乙方進(jìn)經(jīng)濟(jì)制裁。
6、除裝、卸工作外，甲方臨時安排的一些工作，乙方務(wù)必用心配合，具體費(fèi)用由雙方酌情協(xié)商。
7、乙方負(fù)責(zé)管理所屬裝卸人員的日常管理工作，嚴(yán)格要求下屬人員務(wù)必遵守甲方的一切規(guī)章制度
8、乙方在接到甲方(倉管員)裝、卸通知后，務(wù)必用心配合，在分鐘內(nèi)須集中裝卸人員進(jìn)場工作，不得以任何理由拖延時間，否則按每延遲半小時罰款元處理，不服從倉管員安排對乙方處罰50元每次。
9、如遇多雨季節(jié)的戶外搬運(yùn)作業(yè)，乙方在甲方需要利用停雨空隙裝卸車時，不得以任何理由怠慢，不管日夜，隨叫隨到，及時搶裝搶卸。
10、裝卸車完畢后，乙方要負(fù)責(zé)在離開前清理現(xiàn)場(地面散料要裝進(jìn)袋，不能掃在堆邊)，整理?xiàng)０?，否則該單不予計(jì)算。
11、原料卸貨入倉須要按甲方要求放置到指定區(qū)域與位置，不得自行隨意開堆，必須要按甲方指定位置和尺寸合理堆放，堆位不能相互依靠，更不允許靠墻，須離開墻面10cm左右，現(xiàn)場有規(guī)劃線的按規(guī)劃線堆放，違者每次罰款50元;堆位沒有領(lǐng)用自動倒塌，發(fā)現(xiàn)一堆罰款50元，還務(wù)必立即重新堆放好。
14、聽從倉管員的指揮及工作安排，當(dāng)出現(xiàn)意見不一致時，報(bào)甲方上一級主管協(xié)調(diào)解決。
15、對待外來裝卸客戶司機(jī)要熱情禮貌，不準(zhǔn)與客戶或司機(jī)爭吵甚至打罵對方，如果因?yàn)榘徇\(yùn)工的不合理要求造成客戶或司機(jī)投訴罰款50元/次。
16、遇到甲方提貨車輛遇快下雨將被淋濕時，乙方要主動幫司機(jī)拉雨布遮雨防水，用甲方指定物料清理車箱積水，裝卸完貨后物后要主動協(xié)助客戶或司機(jī)關(guān)窗門蓋雨布，甲方倉庫原料包掉地上或地上破包，乙方要主動整理清掃，如發(fā)現(xiàn)不配合者每次罰款20元。
17、無論裝車或卸貨，務(wù)必碼整齊，不能雜亂，否則罰款50元/次。
18、發(fā)貨時不允許整堆推倒，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元;裝/卸車過程產(chǎn)生的破包要求搬運(yùn)負(fù)責(zé)整理、清掃現(xiàn)場，散料及掃車廂的料必須要打包，否則罰款20元/次。
19、不允許乙方裝卸人員擅自駕駛叉車，如發(fā)現(xiàn)每次罰款元，發(fā)生事故造成的職責(zé)由肇事者
20、裝卸過程中出現(xiàn)會影響工作效率或難度大等狀況時，乙方向甲方反映狀況，先組織搬運(yùn)工完成工作后雙方再評估所產(chǎn)生的費(fèi)用問題，不能以任何理由延誤工作，否則罰款100元/次，如果因此產(chǎn)生損失或其他補(bǔ)救性費(fèi)用的，也由乙方承擔(dān)。
以上未涉及部分，按甲方相關(guān)制度執(zhí)行，如有問題重復(fù)出現(xiàn)的加倍罰款。
六、違約職責(zé)
1、甲、乙雙方出現(xiàn)下列狀況，任何一方能夠解除合同
1)、出現(xiàn)不可抗力等原因，使合同中止、終止或不能繼續(xù)履行的，雙方都能夠提出解除合同，但務(wù)必提前一個月以書面通知對方;
2)、經(jīng)雙方協(xié)商同意或合同約定解除合同的條件成就時;
七、本合同如有遺漏和未完善之處，可在補(bǔ)充協(xié)議中明確，補(bǔ)充協(xié)議作本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
八、合同自雙方簽訂之日起生效，合同正本一式二份，雙方各持一份。
甲方：
乙方：
日期：
個人搬運(yùn)合同篇2
合同編號：__________________
委托人：________________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
職務(wù)：__________________________
委托代理人：____________________
身份證號碼：____________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系人：________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
帳號：__________________________
電子信箱：______________________
承攬人：________________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
職務(wù)：__________________________
委托代理人：____________________
身份證號碼：____________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系人：________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
帳號：__________________________
電子信箱：______________________
就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 搬運(yùn)貨物
1.貨物名稱：_________。
2.貨物數(shù)量：_________。
3.貨物價(jià)值：_________。
4.委托人委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無違禁品及危險(xiǎn)物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條 包裝
委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運(yùn)物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運(yùn)輸。
第三條 服務(wù)要求
承攬人在搬運(yùn)過程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運(yùn)過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第四條 搬運(yùn)日期
1._________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2.承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運(yùn)至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3.委托人如需變更搬運(yùn)時間的，應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前_________日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費(fèi)。但不得超過原估價(jià)總金額_________%。
4.搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。
第五條 搬運(yùn)地點(diǎn)
貨物搬出地點(diǎn)：_________。貨物搬到地點(diǎn)：_________。承攬人需依委托人的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至指定位置。
第六條 搬運(yùn)車輛
委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運(yùn)。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運(yùn)輸，以確保吊卸、運(yùn)輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實(shí)際損壞估價(jià)，承攬人來賠償。
第七條 檢驗(yàn)
委托人應(yīng)及時對送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)用。
第八條 費(fèi)用
1.包裝費(fèi)用：_________。
2.搬運(yùn)費(fèi)用：每車次_________元人民幣，按實(shí)際車次結(jié)算。車型：_________。采車次方式收費(fèi)的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。
3.搬運(yùn)期間，承攬人的餐飲差旅費(fèi)、過橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等均由其自己負(fù)擔(dān)。
4.承攬人應(yīng)依本合同所約定的計(jì)價(jià)方式收費(fèi)，不得借故加價(jià)或要求任何附加費(fèi)用。
5.有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外，均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單約定方式另行收費(fèi)。
第九條 結(jié)算方式
簽約時預(yù)付定金人民幣______元。余款人民幣______元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付，承攬人同時提供正式運(yùn)輸發(fā)票。
承攬人按要求將貨物送達(dá)后，委托人如不足額支付運(yùn)輸費(fèi)和保管費(fèi)，承攬人對貨物享有留置權(quán)。
第十條 安全保證
承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運(yùn)抵指定地點(diǎn)。對承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運(yùn)輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達(dá)地的市場價(jià)格進(jìn)行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 保險(xiǎn)
一般貨物保險(xiǎn)由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險(xiǎn)由委托人負(fù)責(zé)。
第十二條 物品損毀
1.承攬人對于因搬運(yùn)過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運(yùn)物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
2.上述情形，委托人應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。
3.委托人提交承攬人運(yùn)送物品，若有現(xiàn)金、有價(jià)證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運(yùn)時報(bào)明其性質(zhì)及價(jià)值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4.上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第十三條 責(zé)任負(fù)擔(dān)
承攬人因搬運(yùn)對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。
第十四條 聲明及保證
委托人：
1.委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1.承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第十七條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第十九條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
委托人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
簽訂地點(diǎn)：__________________
_________年_______月______日
承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
簽訂地點(diǎn)：__________________
_________年_______月______日
個人搬運(yùn)合同篇3
甲方：
法定代表人：
乙方：
全體搬運(yùn)工(附名單、身份證復(fù)印件)
1根據(jù)有關(guān)規(guī)定經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方共同簽訂本協(xié)議共同執(zhí)行。
2本協(xié)議期限為一年，自__年__月__日起至__年__月__日止。
3工作任務(wù):
3.1甲方安排乙方在搬運(yùn)工崗位，從事該崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作;
3.2乙方的崗位、職責(zé)及工作質(zhì)量要求，按照甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3.3乙方應(yīng)完成工作任務(wù)，執(zhí)行安全規(guī)程，遵守勞動紀(jì)律和職業(yè)道德;
3.4因甲方生產(chǎn)(工作)情況發(fā)生變化或乙方不能勝任崗位時，乙方應(yīng)服從甲方的工作安排和調(diào)配。
4勞動報(bào)酬：
甲方實(shí)行計(jì)件工資制，按多勞多得的原則辦理。乙方的勞動報(bào)酬，計(jì)件總額不足四萬時，按人民幣40000元/月大寫：肆萬圓，予以發(fā)放;超出四萬時，按實(shí)際總額發(fā)放。其它各種福利、津貼均含在當(dāng)月的勞動報(bào)酬中，不再另行計(jì)發(fā)。
5勞動紀(jì)律：
5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律規(guī)定。遵守甲方的工作規(guī)范、操作規(guī)程、勞動安全衛(wèi)生制度等各項(xiàng)規(guī)章制度，包括《員工手冊》中寫明的各項(xiàng)規(guī)定和要求。同時，愛護(hù)甲方財(cái)物，維護(hù)甲方利益服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)、管理和教育。
5.2乙方違反勞動紀(jì)律甲方可對其進(jìn)行批評教育直至按有關(guān)規(guī)定給予必要的紀(jì)律處分或解聘。
5.3甲、乙雙方出現(xiàn)問題，由乙方代表同甲方協(xié)商解決。若乙方無視協(xié)議，聚眾滋事，帶頭者將處以處罰;參與者將處以處罰
6協(xié)議的終止、變更、續(xù)簽和解除:
6.1本協(xié)議期限屆滿時即終止由于生產(chǎn)、工作需要在雙方同意條件下可續(xù)簽協(xié)議并應(yīng)提前1個月辦理續(xù)簽協(xié)議手續(xù)。
6.2經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更協(xié)議有關(guān)內(nèi)容并辦理協(xié)議變更手續(xù)。
6.3甲方可以根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營狀況解除本協(xié)議。
6.4具有下列情況之一甲方可以解除本協(xié)議:
6.4.1乙方故意破壞公司形象，惡意影響企業(yè)的正常營運(yùn)，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議。
6.4.2乙方員工因工負(fù)傷，由甲方給予免費(fèi)治療，乙方負(fù)擔(dān)其基本工資。醫(yī)療終結(jié)時，由縣以上醫(yī)院出具“醫(yī)療證明書”，經(jīng)企業(yè)所在地勞務(wù)鑒定委員會鑒定，確認(rèn)為不能從事原崗位工作的，退回原藉，企業(yè)按規(guī)定發(fā)給因工致殘撫恤費(fèi)。
6.5具有下列情況之一乙方可以解除本協(xié)議:
6.5.1經(jīng)國家有關(guān)部門確認(rèn)生產(chǎn)安全、衛(wèi)生條件惡劣、嚴(yán)重危害職工身體健康企業(yè)又不加以改善的;
6.5.2甲方違反勞動協(xié)議或法律、行政法規(guī)侵害乙方合法權(quán)益的。
6.6任何一方提前解除協(xié)議均應(yīng)提前15日通知對方。
7任何一方違反本協(xié)議規(guī)定給對方成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)視其后果和責(zé)任大小按有關(guān)規(guī)定予以賠償。8協(xié)議如有未盡事宜凡屬國家有規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;凡屬國家沒有規(guī)定的甲、乙雙方可協(xié)商修訂、補(bǔ)充。
9本協(xié)議雙方簽字即生效。協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方:______________________(公章)乙方:______________________(簽字)法人代表:___________________(簽章)
地址:______________________地址:______________________地址:______________________
年月日
個人搬運(yùn)合同篇4
甲方：__________________
地址：__________________
法定代表人：____________
乙方：__________________
地址：__________________
法定代表人：____________
就甲方委托乙方搬運(yùn)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運(yùn)物品集中堆放。
二、乙方應(yīng)派專業(yè)負(fù)責(zé)人員，配合甲方工作。
三、乙方在搬運(yùn)過程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運(yùn)過程中發(fā)生丟失或損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
四、搬運(yùn)日期：_________年_______月_______日至_________年_______月_______日，具體搬運(yùn)時間待電話通知而定。
五、搬運(yùn)費(fèi)用：每車次_________元人民幣，按實(shí)際車次結(jié)算。
六、結(jié)算方式：甲方在全部搬運(yùn)結(jié)束后_________個工作日內(nèi)結(jié)清運(yùn)費(fèi)，乙方同時帶給正式運(yùn)輸發(fā)票。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
八、此協(xié)議一式二份，雙方各持一份，雙方代表簽字后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________
個人搬運(yùn)合同篇5
發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點(diǎn)：
2. 住房結(jié)構(gòu)： 房 型 房 廳 套，施工面積 平方米。
3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
(2) 第二次 合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50% 合計(jì)_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進(jìn)度過半 支付工程總造價(jià)40% 合計(jì)_________元
(4)第四次 竣工驗(yàn)收當(dāng)天 支付工程總造價(jià)10% 合計(jì)_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到 現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲 方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)： 電話：
乙方(簽章)： 電 話：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期： 年 月 日
個人搬運(yùn)合同篇6
托運(yùn)人________ (以下簡稱甲方)，搬運(yùn)人_________(以下簡稱乙方)，茲經(jīng)乙方事先出示汽車運(yùn)輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照，并到場估價(jià)，填妥搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單(如附件)，雙方同意根據(jù)估價(jià)單內(nèi)容，使用合法營業(yè)貨車，訂立搬家貨運(yùn)合同條款列明如下：
第一條 搬運(yùn)時間：______年______月______日______時到達(dá)起運(yùn)地點(diǎn)搬運(yùn)，預(yù)定于______年______月______日______時完成搬運(yùn)。
第二條 搬運(yùn)地址：
起運(yùn)地址：__________________________________________
迄運(yùn)地址：__________________________________________
乙方需依甲方的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至指定位置。
第三條 搬運(yùn)費(fèi)：
口采包價(jià)方式收費(fèi)，總金額人民幣_______元。
口采車次方式收費(fèi)，每車次人民幣_____元，預(yù)估車次_____次，視實(shí)際運(yùn)送車次數(shù)計(jì)算費(fèi)用，但總金額不得超過人民幣_____元。
采車次方式收費(fèi)的，乙方應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。
第四條 乙方應(yīng)依本合同所約定的計(jì)價(jià)方式收費(fèi)，不得借故加價(jià)或要求任何附加費(fèi)用。
有電梯的房屋，如電梯非因乙方的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外，均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單約定方式另行收費(fèi)。
第五條 搬運(yùn)費(fèi)繳付方式：簽約時預(yù)付定金人民幣_____元。
余款人民幣_____元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)甲方確認(rèn)后支付，乙方應(yīng)簽發(fā)收據(jù)給甲方。
第六條 使用車輛及電梯運(yùn)送貨物，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，如有違規(guī)，由乙方負(fù)責(zé)。
電梯的正常使用應(yīng)由甲方事先確認(rèn)。
第七條 乙方對于因搬運(yùn)過程所致甲方物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運(yùn)物的性質(zhì)，或因甲方或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
上述情形，甲方應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知乙方，如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi)，將其情事告知乙方。
上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第八條 甲方提交乙方運(yùn)送物品，若有現(xiàn)金、有價(jià)證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除甲方于托運(yùn)時報(bào)明其性質(zhì)及價(jià)值的以外，乙方對于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但乙方有故意或過失的，不在此限。
甲方委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無違禁晶及危險(xiǎn)物品。
第九條 乙方因搬運(yùn)對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由乙方負(fù)責(zé)。
第十條 甲方交付乙方搬運(yùn)的物品，經(jīng)甲方要求辦理保險(xiǎn)時，其費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
搬運(yùn)期間，乙方人員餐飲差旅費(fèi)、過橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
第十一條 甲方如需變更搬運(yùn)時間的，應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前______日通知乙方，否則甲方應(yīng)另行支付乙方人民幣______元的遲延費(fèi)。但不得超過原估價(jià)總金額1/20。
甲方因故解約的，乙方可請求不超過原估價(jià)總金額1/10的賠償金。
第十二條 乙方應(yīng)于約定時間內(nèi)將甲方委托搬運(yùn)的物品送至甲方指定位置，乙方若未能于約定時間內(nèi)辦理或完成搬運(yùn)作業(yè)時，應(yīng)賠償甲方不超過原估價(jià)總金額1/10的賠償金。
第十三條 搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由甲乙雙方另定時間繼續(xù)完成。
第十四條 搬運(yùn)作業(yè)因乙方的事由未能于約定時間內(nèi)完成的，甲方可解除合同要求乙方恢復(fù)原狀，乙方應(yīng)賠償甲方不超過原估價(jià)總金額1/5的賠償金。因甲方的事由致未能完成的，乙方可解除合同，按完成比例收取費(fèi)用，并可請求不超過原估價(jià)總金額扣除按比例收取費(fèi)用的余額1/5的賠償金。
乙方依上述規(guī)定解除合同的，甲方可請求乙方回復(fù)原狀，其所需費(fèi)用人民幣______元由甲方負(fù)擔(dān)。但總金額不得超過原約定之搬運(yùn)費(fèi)。
第十五條 附件的搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單為本合同之一部分。
第十六條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)向______________人民法院起訴。
第十七條 本合同并同搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，乙方不得借故收回。
第十八條 本合同未定事項(xiàng)依政府相關(guān)法律、法規(guī)辦理。
托運(yùn)人：___________________________
地址：_____________________________
電話：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份證號碼：_______________________
汽車運(yùn)輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照編號：___________
___________年_________月_________日
搬運(yùn)人：___________________________
地址：_____________________________
電話：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份證號碼：_______________________
___________年_________月_________日