2023商品房買賣合同模板
合同通常是在雙方之間簽訂的,用于保障雙方的利益和權益。2023商品房買賣合同模板規(guī)范是怎樣的?下面給大家整理了一些2023商品房買賣合同模板,供大家參考。
2023商品房買賣合同模板篇1
原告:_______________,女,族,_______________年_______________月_______________日生,_______________人,?。篲______________
被告:_______________
法定代表人:_______________,聯(lián)系電話:_______________
訴訟請求:
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(__年4月日至__年2月28日,共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實和理由:
原、被告于__年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發(fā)的位于的商品房,原告一次性交納購房款355,43元。
《合同》“第八條交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出
賣人應當在__年3月3日前,……商品房交付買受人使用”。至__年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續(xù)的書面通知。
鑒于以上事實,被告逾期交房700天(自__年4月日至__年2月28日止),依據(jù)《合同》“第九條出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“……自合同第八條規(guī)定的最后交付期限的&39;第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。
此致
_______________區(qū)人民法院
具狀人:_______________
_______________年_______________月_______________日
需準備的立案材料:
1、起訴狀2份
2、原告身份證復印件份
3、被告工商查詢卡張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)
4、商品房買賣合同復印件份
5、交納購房款票據(jù)份
6、訴訟費42、5元,可能還有其它訴訟費50元。
務必于__年3月3日前立案交費。
2023商品房買賣合同模板篇2
賣方(以下簡稱甲方):_________
買方(以下簡稱乙方):_________
甲方按照《_________市實施<中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例>辦法》的規(guī)定,通過_________方式,取得_________市_________區(qū)(縣)_________地塊的土地使用權,土地面積為_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設的_________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預售條件,經_________市房地產管理局批準,準予上市預售,_________市商品房銷售許可證號為_________。
乙方自愿購買甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方預購房屋的定金_________元。雙方經友好協(xié)商,就上述房屋的預售預購事項,訂立本契約。
第一條_________房屋,房屋用途_________,建筑面積為_________平方米(含共有共用面積,房屋狀況詳見附件),土地使用面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過戶之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以房地產管理部門實測面積為準。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元,價款合計為(大寫)__________________元整(小寫:_________元)。房屋竣工后,第一條載明的暫測面積與實測面積誤差在_________%以內的,不再結算;誤差超過_________%的,超過部分按房屋售價進行結算。
付款方式見附件二,乙方按期將購房價款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款時轉為購房價款。
第三條甲方須于_________年_________月_________日前,將房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期將房屋交給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋應交付之日第二天起至實際交付日止參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約的終止后30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。
第四條乙方逾期付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實際付款之日止參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方交付房屋時,應提交建筑工程質量監(jiān)督部門出具的《工程質量竣工核驗證書》。
甲方交付的房屋經建筑工程質量監(jiān)督部門核驗不合格的,乙方有權終止本契約,甲方應在契約終止后30日內向乙方雙倍返還定金,并將乙方已付的房價款和利息全部退還乙方(利利息計算同第五條)。甲方交付房屋的裝修、設備未達到本契約附件一規(guī)定的裝修、設備標準的,甲方同意按未達到部門的雙倍差價向乙方補償。
第六條甲方同意按《建設工程質量管理辦法》的有關規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第七條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認可的管理公司代管。
第八條本契約由雙方簽字,在辦理房屋預售預購登記后生效。預售、預購登記于本契約簽訂之日起30日內,由雙方共同到_________局交易管理部門辦理。
第九條本契約生效后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因需轉讓,須報_________市房地產管理局批準。
第十條雙方同意房屋交付后30日內共同到預售登記的管理部門辦理房屋買賣立契手續(xù),并按有關規(guī)定申領房地產權屬證件。
第十一條辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關規(guī)定繳納。
第十二條本契約在履行中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本契約未盡事項,在不違反本契約的前提下,雙方可簽訂補充協(xié)議。
本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十四條本契約本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,副本_________份,交房地產管理部門_________份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
代理人(簽字):_________
地址:_________
地址:_________
聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________
郵政編碼:_________
身份證號碼:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
預售登記機關(蓋章):_________
經辦人(簽字):_________
_________年____月____日
2023商品房買賣合同模板篇3
合同雙方
甲方名稱:
地址:
乙方名稱:
地址:
本合同術語解釋
1、該項目:。
2、代理傭金:指甲方付給乙方的銷售代理酬金。
3、成交客戶:指已與甲方簽訂了《商品房買賣合同》,并向甲方交納了所購物業(yè)首期房款(目前不少于總房款的20%,日后隨政府部門相應政策調整)的客戶。
4、買賣合同:指《商品房買賣合同》
5、正式開盤:指該項目20__年11月底以前全面開盤取得銷售許可證+售樓處完工并投入正常使用+第一次報紙廣告發(fā)布后,正式開盤日期最遲為20__年12月30日,開盤時甲乙雙方應簽定有關文件,明確具體開盤時間。
6、銷售率:按已銷售面積除以總可售面積計。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,本著平等護理的原則,經多次友好協(xié)商,就甲方委任乙方銷售位于:
如下協(xié)議:
第一條:代理內容
1、物業(yè)名稱:暫定名。
2、物業(yè)位置:。
3、代理銷售面積:總建筑面積約 平方米(最終面積以政府規(guī)劃部門的批準文件為準)。
第二條:代理條件及銷售周期
本合同的有效期自雙方簽定合同之日起至正式開盤后6個月止。如任何乙方終止本協(xié)議,違約一方將賠償對方一切經濟損失。
自正式開盤之日起8個月(包括元旦及春節(jié))銷售完成45%(此部分為第一階段),第9個月至第13個月內完成32%(此部分為第二階段),第14個月至16個月內完成18%(此部分為第三階段)。以上銷售周期及銷售率完成的前提:高水平的廣告公司全程介入項目廣告宣傳工作;20__年11月底前銷售證辦理完畢;20__年11月中旬樣板間完工;20__年11月底開工;20__年2月底工程出正負零;20__年4月底封頂;20__年7月完成外立面施工;20__年10月底毛坯房交房。
第三條:合作方式
1、甲乙雙方商定,乙方作為該項目一期獨家代理銷售商,全面代理住宅小區(qū)一期所有可銷售面積,在合作期間甲方不再開設其他銷售渠道。
第四條:甲方責任及權利
1、根據(jù)本合同第八條規(guī)定,按期支付乙方代理傭金。
2、甲方應保證該小區(qū)開發(fā)手續(xù)真實合法,屬于正規(guī)開發(fā)項目,為北京市產權,且項目權屬確無爭議,為甲方所有。在規(guī)定的期限內為購房客戶辦理北京市房屋
3、提供給乙方所有該小區(qū)相關文件資料。內容包括:立項報告、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證、開工證、臨時國有土地使用證、預售許可證、總規(guī)劃圖及全套施工圖等資料。
4、提供現(xiàn)場售樓處及樣板間。
5、承擔有關現(xiàn)場售樓處、樣板間、戶外廣告(圍墻、指示牌、車身廣告等)、模型、效果圖、樓書、折頁、展板、DM海報、展銷會包裝、展銷場地租賃、推廣活動、電臺電視臺廣告、報紙雜志廣告及軟性文章等媒介發(fā)布的全部費用支付。
6、與乙方共同制定本項目的銷控計劃,廣告策劃和推廣方案及費用預算案。
7、因施工質量及所有甲方原因引起與客戶的糾紛,其經濟損失由甲方承擔。
8、負責簽定并審核監(jiān)督《商品房買賣合同》,的內容及執(zhí)行。
9、收取客戶除保留金外的所有款項并辦理結算手續(xù)。
10、簽發(fā)房屋進住證。
11、為客戶辦理產權過戶手續(xù)。
12、指定專人負責協(xié)調施工、物業(yè)等關系,并及時與乙方進行溝通。
13、不得擅自修改雙方協(xié)商承諾給購房者住宅建設進度的方案及其它相關內容,如需設計規(guī)劃、建設進度及進行調整,應提前30天書面通知乙方,銷售價格的調整需雙方協(xié)商后執(zhí)行。
14、甲方應制定工程實施進度計劃,并書面告知乙方,雙方共同執(zhí)行。因工期拖延造成銷售緩慢,致使乙方未按計劃完成,乙方相應銷售周期及銷售業(yè)績考核也相應順延。
15、在合同期內,若甲乙雙方解除合同,甲方不得雇傭乙方員工。
16、甲方如對乙方的人員工作能力不滿意可以提出更換,普通業(yè)務員乙方三天內更換,經理級人員五天內更換。
第五條:乙方責任及權利
1、乙方根據(jù)本合同之第八條向甲方收取有關的服務費用.
2、根據(jù)甲方的調查要求和所提供的資料,進行深入的分析研究,完成有關推廣及宣傳活動的策劃工作及后續(xù)執(zhí)行工作,并向甲方提交書面的分析、策劃報告。
3、嚴格遵守房產銷售有關法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范標準,乙方不得代甲方作出任何超出甲方明確書面授權的承諾和保證。由此造的損失,乙方將賠償相應損失,甲方有權在代理費中扣除。
4、在代理期間,乙方負責在該項目銷售現(xiàn)場處理有關銷售的一切服務工作,乙方代理銷售之物業(yè)經甲方確認后,由乙方安排甲方與買受人簽定購房合同,收取買受人定金。乙方不得在未經甲方允許的情況下,收取客戶任何費用(臨時小定與保證金除外)及簽署各類合同和承諾。
5、協(xié)助甲方委托專業(yè)公司完成本項目的戶外廣告(圍墻、指示牌、廣告牌、車身廣告等)、模型、效果圖、樓書、折頁、展板、DM、海報、展銷會包裝、報紙、雜志廣告的設計和軟性文章的撰寫及聯(lián)絡工作。
6、乙方負責該項目有關宣傳、推廣及展銷策劃工作,并于甲方共同制定方案后予以實施。乙方所制定的宣傳材料、銷售方案、銷售價格及付款方式等均需由甲方最終確認后方可執(zhí)行。
7、負責組織銷售人員培訓和管理,并承擔其費用。
8、負責帶客戶看房,講解項目。
9、負責售樓處中乙方自用的辦公桌椅,辦公設備及用品的購置和維護費用,承擔售樓電話費等。
10、定期、及時向甲方通報市場動態(tài),營銷策劃方案及銷售情況。
11、督促客戶按期支付各期房款,協(xié)助甲方為客戶辦理銀行按揭手續(xù)、公積金貸款手續(xù)及入住手續(xù)。
12、確因甲方原因,導致項目施工進度延誤、小區(qū)入住條件不具備,拖延期限不作為乙方的考核時間,同時銷售期限相應順延。
13、負責提供小區(qū)各樓價格分層表。
14、乙方有權在本項目的宣傳資料上明示乙方為本項目的獨家全案策劃銷售公司。
15、對于乙方銷售的物業(yè),無論本合同是否終止和解除,乙方均有義務協(xié)助甲方辦理房屋交付手續(xù)
第六條:房屋售價
甲、乙雙方商定:本小區(qū)四層住宅樓毛坯房預計銷售平均價格為9300元/平方米,六層住宅樓預計平均銷售價格為8200元/平方米,具體價格策略雙方另行商定。
第七條:廣告及推廣費用
本項目的廣告及推廣費用預算為總銷售額的2.5%(不包括售樓處及樣板間的費用),甲乙雙方在訂立廣告計劃時應本著節(jié)約及互相尊重的原則,如最終廣告費超出總預算,但超出額度不得超過預算總額的20%,若超出預算總額的20%以上,則超出20%以上部分甲乙雙方各負擔50%。每月的廣告投放甲方應充分聽取乙方意見,雙方協(xié)商一致后共同制定預算計劃,甲方應于每月5日前向乙方書面準確告知上月所有廣告支出,便于乙方掌握廣告投入金額,如甲方告知乙方的廣告投放金額失準,乙方不承擔由此產生的責任。
第八條:代理費用
1、雙方約定,乙方收取的服務費系根據(jù)乙方成交簽約的客戶購房合同總金額(客戶辦理完購房貸款手續(xù)并經銀行核審通過后,一次性付款的客戶全款到賬后)按合同金額的1.3%計算,如因甲方的施工進度或其他原因,不能符合銀行放貸的規(guī)定,則乙方在客戶簽約并交納貸款首付款后即可結算服務費。
2、雙方約定,當四層住宅樓毛坯房銷售平均超過9500元/平方米,六層住宅樓毛坯房平均售價超過8400元/平方米時,甲方按照額總價部分的20%對乙方進行獎勵,同代理傭金同期結算。四層住宅樓與六層住宅樓的超額獎勵分別進行計算,二者不具有關聯(lián)性。
3、在雙方合同期內,乙方于每月5日前向甲方提交上月銷售報表,在5個人工作日內經甲方核實后一次性支付乙方應得代理傭金的85%,在各階段末如乙方完成該階段任務,甲方一次性支付該階段乙方應得代理傭金的10%。該階段其余5%傭金留存于甲方,作為乙方協(xié)助甲方辦理房屋交付手續(xù)的保證金。如乙方未完成階段性任務,則該階段10%代理傭金甲方有權扣除(各階段分別計算)。如乙方不履行協(xié)助甲方交房的義務,甲方有權扣除代理傭金的5%的保證金。如已到現(xiàn)房入住階段,乙方正常履行協(xié)助甲方辦理入住義務,如甲方應一次性支付暫留的5%的保證金,其后停止收取5%的協(xié)助入住保證金。乙方后去代理傭金的同時,向甲方開具正式放票。
4、甲方應按上述約定條款向乙方肌膚代理傭金,逾期支付,乙方將按當月代理傭金每日0.2%向甲方收取滯納金。因乙方延誤結算代理傭金,甲方不承擔逾期違約金。
5.在甲方與成交客戶簽訂【商品房買賣合同】后,非因甲方原因導致該契約終止時,則甲方有權拒絕向乙方支付代理酬金。乙方已收取的代理傭金,甲方有權在日后向乙方支付的代理傭金中將該部分款項予以扣除或要求返還。
6、客戶違約,導致甲方罰沒客戶已交的全部或部分定金時(非首付款),甲方投影將已沒收定金的50%支付給乙方作為服務費用。服務費用的結算方式與上述代理傭金的結算方式相同。若客戶與甲方就上述定金發(fā)生糾紛,甲方不得不返還客戶全部或部分定金,乙方應在接到甲方通知3個工作日內將退還部分收取的服務費用退還甲方。
7、正式開始銷售前,甲方的關系客戶(以甲方給乙方提供名單為準)購房,乙方不收取代理傭金,但甲方關系戶購買套數(shù)總量控制在36套之內,其中4層的樓16套,6層的樓20套。此部分如需乙方人員后續(xù)服務,則甲方支付乙方每套500元服務費;超過36套上的部分甲方需支付乙方全額服務費(銷售額的1.3%)。正式開始銷售以后,甲方有支配不超過房屋總套數(shù)5%的銷售權利,但手續(xù)必須由乙方按程序予以辦理,甲方需支付乙方銷售額的0.65%作為乙方服務費。如果甲方銷售量超過總套數(shù)的5%,則甲方需支付乙方服務費(銷售額的1.3%)。甲方自行銷售的面積將平均分配到正式開盤后的16個銷售月,計入乙方的銷售任務中。根據(jù)四層預計銷售均價9300元/平方米,六層銷售均價8200元/平方米雙方確定詳細的價格作為本合同的補充附件,甲方自行銷售的部分均按照附件價格表中相對應的單元價格進行計算(而非實際成交價),該部分價格計入乙方銷售均價。
第九條:違約責任
1、如因甲方原因致使雙方終止本合同,則乙方有權根據(jù)甲方違約行為給乙方造成的損害程度,賠付相應經濟損失,同時在10日內支付乙方已銷售物業(yè)的全部代理傭金,若因乙方原因致使本合同終止,則甲方有權根據(jù)乙方違約行為給甲方造成的損害程度,賠付相應經濟損失和扣除相應代理傭金。
2、乙方有如下行為之一的,甲方有權在書面通知乙方后單方解除本協(xié)議:
(1)違反法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范從事銷售行為。
(2)未經甲方同意,以甲方或自己名義對外作出超出雙方認定范圍之外的承諾和保證,導致甲方陷入訴訟或來自第三方的權利要求。
(3)未經甲方確認,擅自從事項目的宣傳、推廣行為,給甲方或項目造成不良社會影響或經濟損失。
(4)有其他違反本協(xié)議約定的行為,在甲方要求改正的書面通知發(fā)出后10日內即未改正其行為,也未作出令甲方滿意的解釋或改進方案。
(5)因乙方原因,任一階段的銷售率低于雙方約定標準的85%。解除協(xié)議的通知于送達乙方時立即生效,乙方應于收到通知之日起十日內搬離銷售現(xiàn)場并于十五日內完成銷售代理的交換工作。協(xié)議解除時雙方尚未了結的債權債務于協(xié)議解除后二十日內結算完畢。
3、雙方不得以任何形式不經對方同意擅自支付對方項目相關人員費用。
4、甲、乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中如遇不可抗力因素,雙方均不承擔責任,造成的經濟損失各自承擔。
第十條:爭議解決
因執(zhí)行本合同發(fā)生的有關爭議,雙方可通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,則應向北京市人民法院提起訴訟。在法院審理過程中,爭議以外的內容本協(xié)議繼續(xù)履行。
第十一條:綜合條款
1、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,如補充協(xié)議與本合同發(fā)生沖突,以最后簽定的補充協(xié)議為準。
2、本合同的附件均為本合同不可分割的部分,與合同正文具有同等法律效力。
3、甲、乙雙方應保守合同及項目相關商業(yè)機密,不得泄露于無關他人。
4、本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)行貳份,自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2023商品房買賣合同模板篇4
賣方(以下簡稱甲方):______________________
買方(以下簡稱乙方):______________________
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規(guī)定,已依法取得北京市_____區(qū)(縣)__________地塊的國有土地使用權,土地面積為_____平方米,土地使用年限___年,自___年___月__日至____年__月__日止,國有土地使用證號為________。甲方在上述地塊上建設的_____________現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權證(證號為______),經北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房外銷銷售許可證號為京房市外證字第______號。
乙方自愿購買甲方的______房屋,房屋用途為______。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方。雙方經協(xié)商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。
第一條_____________房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米(包括套內建筑面積_____平方米,分攤的共有共用建筑面積____平方米),共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為_______平方米(含共有共用面積)。土地使用期限自房屋產權過房之日起至____年__月__日止。
上述面積已經北京市房屋土地管理局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米____幣____元,價款合計為(大寫)___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫____元)。乙方預付的定金____元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意____年__月__日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:___________________
銀行帳號:_____________________
第四條甲方同意在____年__月__日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監(jiān)督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:____________________。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽訂本契約后三十日內,持本契約和有關證件共同到北京市房屋土地管理局辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關規(guī)定申領房地產權屬證件。
辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關規(guī)定繳納。
第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價金額的萬分之___(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按_______利率計算。
第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房價款的萬分之____(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過___日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第____種(大寫數(shù)字)方式解決糾紛。
(一)提交_____仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本___份,房地產交易管理部門壹份,_______。
甲主(簽字):乙方(簽字):
法定代表人:法定代表人:
身份證號碼:身份證號碼:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
郵政編碼:郵政編碼:
代理人:代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽約地點:__________________
簽約時間:__________________
附件一(略)
附件二(略)
2023商品房買賣合同模板篇5
賣方(下稱甲方):
身份證:
買方(下稱乙方):
身份證:
乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:(合同和房屋的標明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。(合同解除)
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭
議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產權即與乙方無關。
(聲明房屋與乙方無關)
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:(合同中關于款項的處理)》
1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項。(關于合同已進行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。
(再次聲明簽訂合同無效,雙方不再對合同提出主張權利)
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)
甲方:乙方:
身份證:身份證:
年月日年月日
2023商品房買賣合同模板篇6
甲方:___身份證號碼___
乙方:___身份證號碼___
乙方購買甲方房屋,雙方經友好協(xié)商達成如下協(xié)議以資共同遵守:
一、甲方轉讓的宅基地位置為_該宅基地登記面積共___平方...
宅基地買賣協(xié)議
出 賣 人:_____________________
買 受 人:_____________________
證 人:_____________________
宅基地買賣協(xié)議 協(xié)議雙方當事人:
出賣人:_____________________
身份證________________
聯(lián)系電話:______________________
買賣人:_____________________________
本人姓名:___________________
身份證________________
聯(lián)系電話:________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出 賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣宅基地達成如下 出賣人以____________ 方式取得位于 ____________ 的地塊的土地使用 權 , 該 地 塊 土 地 面 積 為 ____________ , 規(guī) 劃 用 途 為 __________________________________________________________
1 出賣人經批準,在上述地塊上建設宅基地。
該 宅 基 地 總 金 額 人 民 幣 _____ 萬 _____ 千 _____ 百 _____ 拾 _____ 元 整
2 買受人按一次性付_______________________元給出賣方后土地的所有權歸買方 所有。
3 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
4 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的 文字與印刷文字具有同等效力。
5 本合同連同附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,合同持有 情況如下:出賣人_____份,買受人_____份,_____份,_____份。
6 本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章):簽于_____年_____月_____日
見證人(簽章):簽于______年_____月_____日
買受人(簽章):
2023商品房買賣合同模板篇7
甲方(賣方):__________________________________________________;注冊地址:______________________________________________________;營業(yè)執(zhí)照號碼:________________;資質證書號碼:__________________;法定代表人:__________________;聯(lián)系電話:______________________;通訊地址:______________________________________________________;郵編:__________________________________________________________;委托代理機構:__________________________________________________;注冊地址:______________________________________________________;營業(yè)執(zhí)照號碼:________________;資質證書號碼:__________________;法定代表人:__________________;聯(lián)系電話:______________________;通訊地址:______________________________________________________;郵編:__________________________________________________________。
乙方(買方):__________________________________________________;住所(址):____________________________________________________;國籍:________;性別:________;出生年月:______________________;身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:______________________________________;通訊地址:______________________________________________________;郵編:________________________;聯(lián)系電話:______________________;移動電話:____________________;電子郵箱:______________________。委托(法定)代理人姓名:__________________;國籍:________________;住所(址):____________________________________________________;身份證:________________________________________________________;通訊地址:______________________________________________________;郵編:________________________;聯(lián)系電話:______________________。委托代理機構:__________________________________________________;注冊地址:______________________________________________________;營業(yè)執(zhí)照號碼:________________;資質證書號碼:__________________;法定代表人:__________________;聯(lián)系電話:______________________;通訊地址:______________________________________________________;郵編:__________________________________________________________。
第一條 項目建設依據(jù)甲方以_________方式取得位于_________編號為_________的地塊的土地使用權,面積 _________平方米,規(guī)劃用途為_________,土地使用權年限自_______年______月______日至_______年 ______月______日止。甲方經批準,在該地塊上投資建設_________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱)。該項目的有關批文如下:1.《建設工程規(guī)劃許可證》頒發(fā)機關:____________________________________;編號:_________;2.《國有土地使用權證》頒發(fā)機關:廣州市國土資源和房屋管理局;編號:___________________;3.《建設工程施工許可證》頒發(fā)機關:____________________________________;編號:_________;4.____________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據(jù)乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。
1.該商品房作為現(xiàn)房,已辦理權屬登記,登記機關為_______;并領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為_______2.該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規(guī)定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發(fā)機關為廣州市國土資源和房屋管理局;編號為:_________
第三條 合同標的物基本情況乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第_________【幢】【梯】【座】_________【單元】【層】_________號房(下稱該商品房),測繪地址:_________區(qū)_________路_________號_________房。該商品房所在樓宇的主體結構為_________結構;建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。該商品房的用途為_________,層高為_________米。該商品房戶型結構為_________房_________廳_________廚_________衛(wèi),封閉式陽臺_________個,非封閉式陽臺_________個。該商品房【合同約定】(適用于預售)【產權登記】(適用于現(xiàn)售)建筑面積共________平方米,其中,套內建筑面積_______平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_________平方米。該商品房面積預測算單位:______________________________________________注冊地址:____________________________________________________________;營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________;資質證書號碼:_________________;法定代表人:_________________________;聯(lián)系電話:_____________________;通訊地址:____________________________________________________________;郵編:________________________________________________________________。
第四條 物業(yè)管理物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會選聘物業(yè)管理公司之前,小區(qū)物業(yè)管理服務由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應采取符合國務院《物業(yè)管理條例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司,甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書面的《前期物業(yè)服務合同》。甲方應制定《業(yè)主臨時公約》作為向乙方明示并予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業(yè)主臨時公約》作出書面承諾。
第五條 基本術語的含義雙方同意,合同中出現(xiàn)的基本術語作如下理解:1.首層:本合同所指首層以經市規(guī)劃管理部門批準的設計圖紙的標注為準;2.建筑面積:房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20m以上(含2.20m)的永久性建筑;
2023商品房買賣合同模板篇8
出賣人:聯(lián)系電話:________
買受人:
身份證:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況。
買受人自愿購買甲方開發(fā)的商品房,位于淄川經濟開發(fā)區(qū)眉山小區(qū),第______號樓_____單元____室,該商品房用途為_______,建筑面積為_______平方米;輔房
[儲藏室車庫]_____單元____號,合同約定建筑面積為_______平方米。(最終面積以產權登記面積為準)
第二條:面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準,并據(jù)實調整合同總價款。
第三條:房屋計價方式及價款。
1.該商品房按建筑面積計算,單價為每平方米______元,計價_______元;輔房單價為每平方米______元,計價_____________元。共計總房款為人民幣拾萬仟佰拾元整(¥:)。
2.水電無開戶費,暖氣開戶費以供暖部門標準,望釀村村委負擔20%。
3.除上述商品房價款外,甲方根據(jù)政府及有關部門的有關規(guī)定代收下列費用:
1)______________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________;
第四條:付款方式及期限。
乙方按下列第____種方式按期付款。
1.一次性付款
乙方在年月日前一次性付清該商品房的全部房款。
共計人民幣拾____萬仟佰拾元整(¥:)。其中________________________________________________________
________________________________________________________。
2.分期付款
(1)年月日前支付總房款的50%,共計人民幣_________元整。
(2)該商品房封頂時再支付總房款40%,共計人民幣_________元整。
(3)該商品房交付使用時再支付總房款10%,共計人民幣_________元整。
3.其他款項付款時間
__________________________________________________________________________________________________________________________________
4.分期付款的時間(封頂、交付使用)界定以甲方的通知為準。
第五條:乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究滯納金。
1.逾期超過十五天時,視為乙方單方解除本合同并自動放棄購房權,乙方按總房款的10%向甲方支付違約金;甲方有權將該房屋另行出售。
3.購房客戶在簽訂《房屋銷售合同》后悔約的,已收取的房款將作為違約金被甲方沒收。
如乙方愿意繼續(xù)履行合同的,經甲方同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之五的違約金。
第六條:交付期限。
本工程竣工日期為年月日,甲方應當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將經驗收合格的商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,交付日期可予以順延。
1.受不可抗力因素影響時;
2.受國家及地方政府政策影響而導致工程停建或緩建時;
3.其它經建筑部門認可的不可預見因素時;
4.經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意設計變更導致工程延期;
第七條:甲方逾期交付的違約責任。
除本合同第七條規(guī)定的特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已付房款向甲方追究違約金,按本合同第七條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付逾期已付款萬分之五的違約金。
第八條:交接。
1.商品房竣工驗收合格后,甲方屆時通知乙方辦理交付該商品房手續(xù)。
2.若在合同期限內,乙方仍沒按要求付清相應款項的,導致商品房不能辦理交接,按乙方違約處理,可按本合同第六條的規(guī)定向乙方追究違約責任。
第九條:保修責任及期限。
1.甲方嚴格按照建筑工程施工規(guī)范、質量標準施工,經建筑工程質量監(jiān)督部門驗收合格后交付使用。
2.甲方在交房時需向乙方提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
3.甲方自商品房交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。但屬于乙方未按《住宅使用說明書》的要求使用,從而造成意外損壞,維修費用由乙方承擔,甲方可協(xié)助維修。
第十條:基礎設施、公共配套建筑交付時間的承諾。
交房時達到水、電通的基本要求,必須保證客戶的正常使用。
第十一條:產權及使用權約定。
1.乙方所購房屋交付使用后,產權等由經濟開發(fā)區(qū)及望娘村委統(tǒng)一辦理。
2.該商品房交付使用后,乙方按房地產產權登記機關和土地部門規(guī)定提交所有有關登記手續(xù)。所發(fā)生的費用由乙方承擔。
3.因乙方不能及時向甲方提供產權登記手續(xù)及相關費用而導致房地產權屬證書辦理延遲或不能辦理,責任由乙方承擔。
第十二條:其他事項。
1.本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方共同選定仲裁機構進行仲裁或依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
2.本合同生效后,甲乙雙方任何一方在合同履行期間提出解除或終止合同時,責任方除負擔對方實際經濟損失外,另外負擔合同總價款10%的違約金。
3.本合同附件與本合同具有同等法律效力,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
4.本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份(望娘村委一份),合同副本送有關部門備案,自雙方簽字、蓋章后生效。雙方義務履行完畢后自行終止。
出賣人(簽章)
經辦人
年月日
買受人(簽章):經辦人年月日